本节考情与定位
4.3「工程监理合同管理」是本章分值最高的一节，通常出 2~3 分，且案例题必涉及。命题点：监理合同双方的权利义务、工程变更的程序与价款确定、索赔的程序与时效、合同争议的四种解决方式。
这一节和第 5 章、第 7 章紧密相连——监理的"两管一协调"里，合同管理是"两管"之一，而变更索赔争议处理是合同管理的实操落点。
核心知识点
一、建设工程监理合同概述
（一）合同性质
- 建设工程监理合同属于委托合同（《民法典》合同编）；
- 主体：委托人（建设单位）与监理人（工程监理单位）；
- 应当采用书面形式；
- 实行资质管理和强制监理范围的约束。
（二）合同的主要组成文件（解释顺序）
1. 合同协议书（效力最高）
2. 中标通知书（适用于招标项目）
3. 投标函及投标函附录（或委托书）
4. 专用合同条款
5. 通用合同条款
6. 监理大纲 / 技术标准和要求
7. 其他合同文件⚠ 解释顺序原则："协议书 > 中标通知书 > 投标函 > 专用条款 > 通用条款"；专用条款优于通用条款。
（三）监理酬金
- 包括正常工作酬金、附加工作酬金、额外工作酬金；
- 正常工作酬金：按合同约定的监理范围、内容、服务期限计取；
- 附加工作酬金：因非监理人原因（如工程规模扩大、服务期延长、工作量增加）导致监理工作超出合同约定范围的，应另行支付；
- 额外工作酬金：因非监理人原因导致监理合同暂停或终止，监理人善后工作及恢复服务的准备工作所发生的酬金。
🔴 高频判断：工期延长（非监理人原因）导致的监理服务期延长，监理人有权获得附加工作酬金；因监理人自身原因造成的，无权要求。
二、合同双方的权利义务
（一）委托人（建设单位）的义务
- 提供资料：向监理人提供工程勘察设计文件、施工合同、有关技术资料等；
- 提供工作条件：提供办公用房、生活用房、交通通信设施（按合同约定），并承担费用；
- 支付酬金：按约定的时间、方式和金额支付监理酬金；
- 授权与通知：书面通知被监理的施工单位有关监理人的监理范围、权限和总监理工程师姓名；
- 协调：负责工程建设外部关系的协调，为监理工作提供外部条件；
- 答复：对监理人书面提交并要求作出决定的事宜，在约定时间内答复。
（二）监理人的义务
- 按合同约定派出监理机构及人员，报送总监姓名及监理机构人员名单；
- 编制监理规划并报送委托人；审批监理实施细则；
- 按监理规范和合同约定实施监理，定期向委托人报告监理工作（监理月报、专题报告、监理工作总结）；
- 不得泄露委托人、施工单位等的商业秘密和技术秘密；
- 不得转让监理业务，不得与施工单位、材料设备供应单位有利害关系；
- 妥善保管委托人提供的设施与资料，合同终止后移交。
（三）监理人的权利
- 选择建议权（对工程设计、施工工艺等提出建议）；
- 组织协调权（主持工地例会）；
- 质量/安全监督权（检验、签认、要求整改、要求停工）；
- 工程款支付审核权（未经总监签字，建设单位不拨付工程款）；
- 调换人员权（总监有权调换不称职的监理人员）；
- 要求更换施工管理人员权（对不称职的施工管理人员，可要求施工单位调换）。
📌 经典命题："监理单位有权要求施工单位更换不称职的项目经理吗？"——可以（通过建设单位，或直接依据合同约定建议），但最终决定权在施工单位（或建设单位）。
三、工程变更管理
（一）工程变更的范围
包括增加或减少合同中任何工作；改变质量标准、工程的基线、位置和尺寸；改变施工顺序或时间安排等。
（二）工程变更的程序
提出变更（建设单位 / 设计单位 / 施工单位 / 监理机构均可提出）
↓
总监理工程师组织专业监理工程师审查（评估对质量、造价、进度的影响）
↓
报建设单位（涉及设计修改的，由原设计单位出具设计变更文件）
↓
建设单位批准（重大变更可能需原审批部门批准）
↓
总监理工程师签发工程变更单
↓
施工单位实施变更 → 监理监督实施 → 确定变更价款（三）变更价款的确定原则
- 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格；
- 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格；
- 合同中没有适用或类似的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行（实务中往往由监理审核后报建设单位）。
🔴 监理在变更中的角色：监理审查变更的技术必要性与合理性、评估对三大目标的影响、签发变更单，但变更的最终批准权在建设单位，变更价款由发承包双方协商确定。
四、工程索赔管理
（一）索赔的成因
- 发包人违约（未按时提供图纸、场地、付款）；
- 工程变更；
- 不可抗力；
- 不利的物质条件（地质条件与合同描述不符）；
- 法律变化；
- 发包人要求的工期压缩等。
（二）索赔程序（🚨 时效是高频考点）
1. 索赔事件发生（或承包人知道/应当知道）后 28 天内
→ 承包人向监理人提交【索赔意向通知书】（逾期丧失索赔权利）
2. 提交意向通知书后 28 天内
→ 承包人向监理人正式提交【索赔报告】（附记录和证明材料）
3. 索赔事件持续影响的
→ 承包人应按合理间隔持续提交【中间索赔报告】，并在事件影响结束后 28 天内提交【最终索赔报告】
4. 监理人收到索赔报告后
→ 审查（查证、分析、与发承包双方协商）并在约定期限内【作出处理决定】
5. 发包人/承包人接受 → 执行；不接受 → 按【争议解决】程序处理（三）监理处理索赔的原则
- 以合同为依据、以事实为基础；
- 公平合理（既要维护建设单位合法权益，也不能损害施工单位合法权益）；
- 及时（防止损失扩大）；
- 协商优先。
🔴 必背数字：28 天（索赔意向通知书）、28 天（正式索赔报告）、28 天（最终索赔报告）。这三个 28 天是案例题的送分点，也是实务中最容易失权的地方。
五、合同争议的解决方式
| 方式 | 特点 | 效力 |
|---|---|---|
| 和解（协商） | 双方自行协商，成本最低、最灵活 | 无强制执行力，靠自觉履行 |
| 调解 | 由第三方（监理机构、行业主管部门、争议评审组等）居中调停 | 调解书经双方签收后生效；不具有强制执行力（司法确认或仲裁调解除外） |
| 仲裁 | 须有仲裁协议；一裁终局；不公开 | 裁决书自作出之日起生效，可申请法院强制执行 |
| 诉讼 | 无须事先约定；两审终审；公开审理为原则 | 判决书生效后可申请强制执行 |
🔴 仲裁 vs 诉讼的关键区别：
- 仲裁必须有仲裁协议（合同中约定仲裁条款或事后达成仲裁协议）；没有仲裁协议，仲裁委不予受理；
- 诉讼不需要协议，直接向法院起诉（只要符合起诉条件）；
- 仲裁一裁终局，诉讼两审终审；
- 或裁或审：达成仲裁协议的，不得向法院起诉（法院不予受理，仲裁协议无效的除外）。
（监理在争议中的角色）
- 监理机构可以调解建设单位与施工单位之间的合同争议；
- 监理的调解意见不具有强制约束力；
- 总监理工程师负责调解合同争议、处理工程索赔（属不得委托给总监代表的工作）。
高频易错点
| 易错说法 | 正确表述 |
|---|---|
| 因建设单位原因工期延长，监理无权要附加酬金 | 非监理人原因导致服务期延长的，监理人有权获得附加工作酬金 |
| 专用合同条款与通用合同条款冲突时看通用 | 专用条款优于通用条款 |
| 索赔事件发生后随时可以提 | 28 天内提交索赔意向通知书，逾期丧失索赔权利 |
| 监理可以直接批准工程变更价款 | 监理审查、评估、签发变更单；批准权在建设单位，价款由发承包双方协商确定 |
| 监理的调解意见具有强制执行力 | 不具有；只有仲裁裁决和法院判决/调解书可申请强制执行 |
| 有仲裁协议还能去法院起诉 | 不能（或裁或审），法院不予受理（仲裁协议无效除外） |
| 仲裁和诉讼一样可以上诉 | 仲裁一裁终局，不能上诉 |
| 监理有权要求施工单位换人，施工单位必须换 | 监理可提出要求/建议，但决定权在施工单位（或建设单位），不属于监理的强制执行权 |
一句话总结
监理合同属委托合同、须书面；解释顺序：协议书 > 中标通知书 > 投标函 > 专用条款 > 通用条款；酬金三类：正常 / 附加（非监理原因超范围或延期） / 额外；变更：监理审查评估签发变更单、建设单位批准、价款三步定（已有价→类似价→协商价）；索赔三个 28 天（意向→报告→最终报告）；争议四途径：和解 → 调解 → 仲裁（须有协议、一裁终局）→ 诉讼（两审终审、或裁或审）。
注：索赔时效天数、变更价款确定原则、争议解决程序的具体条款以当年版教材与现行《民法典》《建设工程施工合同（示范文本）》为准。
留言讨论0 条
还没有留言，来说两句吧。